首页 > 常德市 > 常德市司法局 局长 曾勇 留言
曾勇
简介:

  曾勇,男,汉族,湖南省临澧县人。 1963年09月出生,1984年07月参加工作,1985年03月加入中国共产党。现任湖南省常德市司法局党组书记、局长、武陵监狱第一政委。

  1980.09-1984.07 湘潭大学中文系学生;1984.07-1988.08 汉寿县崔家桥乡干部,86.3副乡长;1988.08-1992.03 汉寿县教委秘书;1992.03-1999.01 汉寿县月明潭乡党…[详细介绍]

快速查看: [所有]   [已回复]   [未回复]
 
快速留言>> 
时刻网友_唐小梅:常德市拆迁办不给正在营业的合法经营户补偿
4 楼
  本人在桥南租了一个商铺,已经经营有一年,且取得合法营业执照,现这里马上已经拆迁了,让我们搬走,没有营业补偿,房东要我们找拆迁了,拆迁办要我们找房东,为此事四处奔波寻求帮助,四处碰壁寻求无路,别在这里给曾局长您留言,希望您能帮助我,为我们老百姓主持公道,此致,敬礼!
留言时间:2016/10/8 20:16:27
我要评论  支持 [0]   反对 [0]  
骏琴言:常德市“鸿昌国际”一案呈现任性的裁决、妄失的公正
3 楼
  本人与湖南鸿昌房地产开发有限公司因商品房销售合同纠纷于2014年5月5日向常德市仲裁委员会提出了仲裁申请,请求裁决解除购房合同,退还购房款,赔偿自购房付款之日起至退房款结清之日止的经济损失,由鸿昌国际承担仲裁费用。

  此仲裁案的背后内幕耐人寻味,神圣的法律被践踏.仲裁书中对本案争议的焦点问题避重就轻。一是逾期交房问题;常德市“三改四化”这是众所周知的事情,2013年9月上旬开始确实对建设路、朗州路路段进行了改造,但交警部门对此路段施工期间实行的是单向通行的道路封闭,并不影响鸿昌国际车辆的进出和施工。被申请人提供的证人证言证明因“三改四化”致使鸿昌国际工程延期,完全是伪证,这在仲裁庭开庭是我方律师已经提出质证,指出证人提供的证言资料与事实完全不符,在仲裁笔录上也有记载。2012年11月至2014年1月,我自己租住在黄金台左右领寓小区,家人每天开车进出,完全知道建设路与朗州路的施工情况。假如被申请人证人所言,那同在朗州路上的常德市人民政府大楼在”三改四化”期间就没有车辆进出,这证据能信吗?黄译弘自己所在的仲裁委也在市政府大楼内,每天都要进出并经过这些路,她竟然连这么明显的伪证都敢用,胆子也实在太大了?居心何在?有何目的?二是燃气安全问题;3月底鸿昌交房时燃气管道装在阳台上,不符合《城镇燃气设计规范》的要求,存在严重安全隐患,从我们申请仲裁后,开发商又在门口加了一根燃气管道,在只有30多平方米的屋内竟然装有二根燃气管道及接入口,堪称绝版商品房。根据国家的有关规定,高层单身公寓没有独立的厨间不能使用燃气。由于鸿昌国际A幢不具备天然气入户安装条件,2013年5月7日,湖南鸿昌房地产开发有限公司向常德中石油昆仑燃气有限公司作出了承诺,昆仑公司才在A幢通过外墙面在阳台上安了燃气管,这是A幢的第一根燃气管。鸿昌公司由于种种原因,才在2014年3月下旬勉强通过了一些相关部门的验收,这时离约定的交房时间2013年12月31日已超近三个月之久。2014年3月下旬开始交房后,业主发现此商品房与原先开发商提供的设计有了改变,且燃气管道要穿越卧室才能使用,不符合《城镇燃气管理条例》,且存在重大隐患,遂向有关部门进行了投诉。不知怎么的鸿昌公司于5月份在每层楼道的顶端又加装了一根燃气管,请问常德市热力燃气管理办公室:这时鸿昌国际A幢达到燃气入户条件了吗?从而有了小公寓的第二根燃气管,这二根管道占用室内空间,致使有效面积缩水不说,还存在了较大的安全隐患。楼道又达不到通风条件,燃气管道及使用存在严重安全隐患,面对这种置居民生命安全于不顾的行径,为了三百多户住户的身家生命安全,向常德市热力燃气管理办公室反映情况,该办姚枚初主任的第一次答复是”这是没有办法的办法.请问姚主任:你为官作为了吗?还是在为官乱为?怎么大的一个燃气工程,涉及三百多户居民的身家安全,你履职了吗?你究竟想掩盖什么?你瞒得了吗?请姚主任依法依规履行好燃气办的监督管理职能。如果鸿昌国际A幢出了燃气安全事故,燃气办应该是第一责任人。这样的燃气使用能得到安全保障吗?三是符不符合交房条件;合同上第十一条交付条件(2)款第二条有房产测绘资质的机构出具的该商品房面积实测技术报告书,而时至今日,开发商却无法交出这份房屋面积实测技术报告书。四是房屋是否交付使用;本人早已于3月25日向鸿昌国际提出了退房并赔偿的要求并递交了报告,又于5月5日向仲裁委提出退房赔偿的仲裁申请,而仲裁书上指出被申请人在不完全具备交付条件的情况,通过2014年3月28日在《常德晚报》通知业主收房,并且说明:若买受人逾期收房,视为我司(被申请人)已经交付房屋。凭此来说我没有拒绝收房,这不是天大的笑话吗?

  为切实维护自己的合法权益,讨回公道,本人向常德市中级人民法院提起了撤销(2014)常仲裁字第(164)裁决书的申请,常德中院的法官说:这个裁决书下得确实有问题,如果一审是法院判的,这个案子毫无疑问是改判的,但法院对仲裁案的上诉只审程序,不审实体,于2015年1月20日下达了(2014)常民一撤字第10号民事裁定书,驳回了我的诉讼申请。《仲裁法》第五十八条明确规定:裁决所根据的证据是伪造的;仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿,徇私舞弊,枉法裁决行为的;可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决,人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的应当裁定撤销。在这个案子中:被申请人提供的证据明显是伪证,在仲裁笔录上就有记载,且我方律师向中院提交了常德市交警支队的道路通行方案证明“三改四化”期间建设路、朗州路道路在施工期间半幅通行的事实,在该案仲裁期间市政府个别领导滥用公权力对仲裁委施加压力,干预司法活动,仲裁员枉法作为,为什么常德中院在审理中还不予撤销并实施法律监督呢?2月10日下午,本人又向常德市人民检察院提请了抗诉申请,接待的同志连材料都不收,说仲裁委裁决的案子检察院不受理民事抗诉的。现在法律变成了软肋,黑心开发商的违法行为通过枉法仲裁员玩弄权术被贴上了保护膜。

  中办、国办印发的《关于贯彻落实党的十八届四中全会决定进一步深化司法体制和社会体制改革的实施方案》提出着眼于加快建设公正高效权威的社会主义司法制度,完善司法管理体制和司法权力运行机制,规范司法行为,加强对司法活动的监督,保证公正司法,依法维护人民群众权益,提高司法公信力。而(2014)常仲裁字第(164)号裁决案则折射出了法律对仲裁案件监管的巨大漏洞,法律监督流于形式,公民的合法权益得不到保障。难道仲裁行为不属司法范畴吗?

  我强烈呼吁各级领导关注常德仲裁委的枉法乱作行为?关注此案的进展?还我公平!还我正义!
留言时间:2015/4/23 10:36:30
我要评论  支持 [0]   反对 [0]  
红:桃源法律服务者罗占银道德十分败坏,勾搭骗取女当事人
2 楼
  您好!打扰您了!罗占银真的是个道德十分败坏的人。在桃源二职校当老师31岁时,引诱19岁的桃源原卫校在校女学生,使其怀孕被开除学籍,教委本已决定开除教师资格,后罗占银不知使了什么手段,那女孩主动到教委替他求情,说是她自己勾引罗老师,保住他的工作。从他就再也不敢搞学生了。这些您可到教委问问。与前妻离婚都18年了,一直不许前妻改嫁,真是霸道又混账!
    
  罗占银接案时都是老套路,首选介绍自己也离婚多年,言语调侃、虚情假意关心女委托人,收了代理费后,就信息、电话不断的强烈追求,想尽一切办法勾搭骗取女当事人开房,女当事人交了代理费后忍气吞声怕他不尽心尽力办案。他一直把女委托人作为目标,每个案子他都是双赢,即收代理费又把女当事人搞到手,与他同居了一年多的一女人也是曾经的委托人,劝说不了他的所为,无法忍受他的乱来,前段已经离开了他,他真是个无情无义、无道德、无责任的人。他一无所有,经济赤字,自欺欺人的骗取女当事人开房,他做法律服务这些年来,利用工作之便不知害了多少女当事人,让他白白搞了而忍气吞声。我问过他,那你现在是律师搞女当事人就不怕她们告你?他说都是过来人,又不是强奸,是她们自愿的,她们也不会有心收集证据,告到司法局最多只是道德败坏。真是无赖加流氓!他是律师中的败类!教师中的人渣!这些,虽然没有哪个女人心计留下他的证据投诉他,可都是事实,人渣在严重败坏律师的形象!他做法律服务这么多年来,不知有多少女委托人交了代理费后被他白白搞了而忍气吞声。每个案子他都是双赢,即收代理费又把女当事人搞到手。自高自大、自以为是根本无几个朋友;同行就童云清和郭国建与他有点往来外,其他如陌生;法官更是不认可他的狂妄狂燥。虽然无证据,可他的确搞女当事人,曾多次在同居了一年多的女当事人面前炫耀,道德极其败坏。  
    
  敬请领导对他洞悉,教育和批评。希望哪天遇到个有心计的女人留下证据搞掉他的律师资质。
    
  去年就有四、五个女委托人上了他的当,把析产案女委托人86年的刘英搞得怀了孕,回家还炫耀给长期同居的委托人听,丈母娘与他同岁,只大他两月。周柳珍离婚案3月9号前还没开庭,收了她3000元代理费后一直追求,搞到了手,还说她又矮又黑又丑,根本不喜欢她,只是小他接近20岁。他是个彻底的、不负责任的人!3月9号后可能已把她骗回家中同居。周柳珍很可怜,她老公背叛她,搞她娘家亲姐的女儿,乱伦,他对她都不放过要搞到手,太过分!她一外省人,无依无靠,离婚案还没开庭,她狼窝还没跳出,又落入了罗占银畜牲的圈套。女委托人印艳珍,要求分割前夫隐瞒的财产案,收了6800元代理费,罗接案都10个多月了一直未立案,搪塞骗取印开房多次,说是印自己的问题,证据不足很难赢,搪塞印想找周桃初法官立案,骗印他们是哥们,不知这几天是否立案在周法官手中。冯美丽的离婚案,一直想把冯搞上床,后来他发现冯可能与介绍案源给他的那个罗姓朋友搞到了一起才罢手,还无聊的说,不想搞别人的“现洞”。原来同居了一年多的女人也是前年的一委托人,一直被那畜牲威胁不敢离开他,控制了她一年多,说弄死她、搞臭她的名声、爆炸她家楼房、打砸她家玻璃、找她前夫和儿子等。罗占银真是个无赖!流氓!那女人无法忍受人渣的乱了,前段跑到福建躲起来了。畜牲自高自大、自吹自擂、脾气火爆、对人不真诚,那种为人处事的态度不可能使人认可。每天挂在嘴上,自己如何如何有水平,有才华,自卖自夸,人渣真有才华,怎么没见他发表法律论文?发表文学作品?歌唱得好,怎么也没上电视出名?八十年代的大学生,混成他这样,太悲哀了哦!性格决定命运,是他爱嫖和自我的性格决定了他失败的人生。网络发达的时代,电脑他一窍不通,怎么推介自己,就靠那几个离婚案认识女人,搞上床了再帮他推介?他悲哀!他无耻!
留言时间:2013/4/2 0:58:11
我要评论  支持 [1]   反对 [0]  
淡定不鸟:请问常德请律师打官司要多少钱?
1 楼
  请问常德请律师打官司要多少钱?
留言时间:2012/4/6 16:57:15
我要评论  支持 [4]   反对 [0]  

      为了能在问政湖南进行正常的投诉和互动,请先 ,没有注册的请先
     小贴士:
      红网《问政湖南》栏目提醒您:
     1、所有内容,一经提交,均无法撤消或修改,请您慎重对待每一次发言;
     2、在必要时,您将承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任;
     3、所有留言本站在未调查核实前,概不负责其真实性。
创建时间:2011年06月15日
留言数:4 回复:0 关注:821660
 问政状态: 暂未认领
 留言认领单位 申请认领 注册 登陆  
 公告
暂无公告更新
  最热留言   最新顶起   最多顶起
 问政湖南48小时关注热点  
 

扫一扫,关注红网《百姓呼声》官方微信!
 
登录问政湖南